江苏省徐州市泉山区人民法院

民 事 判 决 书

（2020）泉民初字第290号

原告：徐州市全泉山区XXXX设备商行，住所地徐州市泉山区新世纪建材装饰城C-1-21、22号。

经营者：许XX，男，住徐州市鼓楼区。

委托诉讼代理人：张光辉，江苏恒邦律师事务所律师。

被告：江苏XX装饰工程有限公司，住所地徐州市云龙区淮海东路100号6楼610室。

法定代表人：张X，经理。

原告徐州市全泉山区XXXX设备商行诉被告江苏XX装饰工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月14日立案受理后，后因双方争议较大，依法转为适用普通程序，于2020年9月11日公开开庭进行了审理。原告徐州市全泉山区XXXX设备商行的经营者许XX及委托诉讼代理人张光辉，被告江苏XX装饰工程有限公司的法定代表人张兵到庭参加诉讼。期间，经本院院长批准，决定延长审理期限二个月。本案现已审理终结。

原告徐州市全泉山区XXXX设备商行向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款40144元及逾期付款利息(利息暂从2018年11月16日计算至2020年1月13日为2240.5元，直至付清之日止)；2、由被告负担本案的诉讼费用。事实与理由：2017年11月27日，原告与被告签订编号为D1603860的《徐州市地暖行业销售安装统一合同》，约定原告负责为被告指定的泉山区绿城紫薇公馆39-117栋别墅进行水暖设备安装施工(包工包料)，双方确认合同价款为112000元，被告同时支付了定金30000元。原告依照约定按时进场进行了施工，但被告未按照合同约定在施工结束前将尾款结清，虽然被告方一直承诺结清，但一直未支付。原告无奈，为防止损失扩大，只得停止施工，但此时原告已将经被告确认过的《太诺舒适家居报价单》上除博世壁挂炉和博士盘管水箱(以上设备价款为41856元)以外的其他设备施工安装完毕。后又经原告经多次催要，被告以各种理由推脱，截至起诉之日被告尚欠付原告工程款40144元及利息。为维护原告的合法权益，现诉至人民法院，请求依法裁判。

被告江苏XX装饰工程有限公司辩称，被告的工程经手人为蒋正海，经与蒋正海核实，对原告主张的欠付工程款数额40144元没有异议。

经审理查明，2017年11月27日，原告徐州市全泉山区XXXX设备商行与被告江苏XX装饰工程有限公司签订编号为DXXXX的《徐州市地暖行业销售安装统一合同》，约定原告负责为被告指定的徐州市泉山区绿城紫薇公馆X栋别墅进行水暖设备安装施工(包工包料)，双方确认合同价款为112000元。签订上述合同后，被告支付了定金30000元。之后原告依照约定按时进场进行了施工，除博世壁挂炉和博士盘管水箱未安装外，其他工程均已施工完毕，根据双方确认的《太诺舒适家居报价单》，以上未安装设备的款项合计款为41856元)。

另查明，徐州市全泉山区XXXX设备商行系个体工商户，经营者为许大庆。

在案件审理过程中，原告自愿放弃要求被告支付逾期付款利息的诉讼请求。

本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束，各方均应当按照合同约定履行义务。本案中，原告徐州市全泉山区XXXX设备商行与被告江苏XX装饰工程有限公司签订的《徐州市地暖行业销售安装统一合同》系双方的真实意思表示，内容不违反法律行政法规的强制性规定规定，合法有效。在上述合同签订后，原告进行了安装和施工，扣除未安装的世壁挂炉和博士盘管水箱外，以及扣除被告已经支付的定金30000元，原告要求被告支付剩余承揽报酬40144元，被告对该数额无异议，故被告应当向原告支付该款。

原告自愿放弃要求被告支付逾期付款利息的诉讼请求，是自主处分自己的民事实体权利的体现，不违反法律规定，本院予以确认。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：

被告江苏XX装饰工程有限公司于本判决生效后十日内向原告徐州市全泉山区XXXX设备商行支付剩余承揽报酬40144元。

如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费860元，由被告江苏XX装饰工程有限公司负担，于本判决生效后七日内交至本院。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。

审 判 长  刘现伟

人民陪审员  牛太平

人民陪审员  李 丽

二〇二〇年九月十四日

书 记 员  刘 文